Częstochowa: Dostawa i montaż dźwigu osobowego w budynku Sądu Rejonowego w Lublińcu przy ul. Sądowej 3 oraz towarzyszące roboty budowlane.
Numer ogłoszenia: 176043 - 2014; data zamieszczenia: 14.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 146657 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 34 36 84 430, faks 34 36 84 440.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż dźwigu osobowego w budynku Sądu Rejonowego w Lublińcu przy ul. Sądowej 3 oraz towarzyszące roboty budowlane..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu są roboty budowlane, których zakres obejmuje dostawę i montaż dźwigu osobowego w budynku Sądu Rejonowego w Lublińcu przy ul. Sądowej 3 wraz z towarzyszącymi robotami remontowymi. Roboty będą realizowane w oparciu o uzgodnioną dokumentacje projektową, na podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę nr WB.6740.647.2013 z dnia 03 grudnia 2013r. Budynek, w którym realizowane będą roboty to obiekt zabytkowy, wpisany do Ewidencji Zabytków. Zamawiający jest w posiadaniu postanowienia o uzgodnieniu przedmiotowego zadania. 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: - załącznik nr 2 do SIWZ - opis ogólny przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją projektową, w której skład wchodzą poniższe elementy: A. projekt budowlany: część architektoniczna I. część opisowa - załącznik nr 2.1. do SIWZ II. część rysunkowa - plik załączników nr 2.1. do SIWZ, w tym: - plan sytuacyjny - załącznik nr 2.1.1. do SWIZ - rys. nr 1 - rzut piwnic - usytuowanie windy - załącznik nr 2.1.2. do SIWZ - rys. nr 2 - rzut parteru - usytuowanie parteru - załącznik nr 2.1.3. do SIWZ - rys. nr 3 - rzut I piętra - usytuowanie windy - załącznik nr 2.1.4. do SIWZ - rys. nr 4 - rzut II pietra - usytuowanie windy - załącznik nr 2.1.5. do SIWZ - rys. nr 5 - przekrój - usytuowanie windy - załącznik nr 2.1.6. do SIWZ - rys. nr 6 - rzut piwnic - stan istniejący - załącznik nr 2.1.7. do SIWZ - rys. nr 7 - rzut parteru - stan istniejący - załącznik nr 2.1.8. do SIWZ - rys. nr 8 - rzut I piętra - stan istniejący - załącznik nr 2.1.9. do SIWZ - rys. nr 9 - rzut II pietra - stan istniejący - załącznik nr 2.1.10. do SIWZ - rys. nr 10 - przekrój A-A - stan istniejący - załącznik nr 2.1.11. do SIWZ - rys. nr 11 - widok B-B - stan istniejący - załącznik nr 2.1.12. do SIWZ - rys. nr 12 - rzut piwnic - projektowane zmiany - załącznik nr 2.1.13. do SIWZ - rys. nr 13 - rzut parteru - projektowane zmiany - załącznik nr 2.1.14. do SIWZ - rys. nr 14 - rzut I piętra - projektowane zmiany - załącznik nr 2.1.15. do SIWZ - rys. nr 15 - rzut II piętra - projektowane zmiany - załącznik nr 2.1.16. do SIWZ - rys. nr 16 - przekrój A-A - projektowane zmiany - załącznik nr 2.1.17. do SIWZ - rys. nr 17 - widok B-B - projektowane zmiany - załącznik nr 2.1.18. do SIWZ - rys. nr 18 - widok balustrady - załącznik nr 2.1.19. do SIWZ - rys. nr 19 - detal słupka - załącznik nr 2.1.20. do SIWZ - rys. nr 20 - rzut poziomy i pionowy windy - załącznik nr 2.1.21. do SIWZ - rys. nr 21 - wytyczne budowlane - załącznik nr 2.1.22. do SIWZ - rys. nr 22 - schemat instalacji zasilającej - załącznik nr 2.1.23. do SIWZ - rys. nr 23 część konstrukcyjna I. część opisowa, w tym: - projekt budowlany - opis techniczny załączniki nr 2.2.a i 2.2.b do SIWZ - zestawienie elementów - załącznik nr 2.2.c. do SIWZ - zestawienie stali zbrojeniowej - załącznik nr 2.2.d do SIWZ - ekspertyza techniczna - załącznik nr 2.2.e do SIWZ II. część rysunkowa - plik załączników nr 2.2. do SIWZ, w tym: - rzut fundamentów - cz. konstrukcyjna - załącznik nr 2.2.1. do SIWZ - rys. nr K.1 - rzut piwnic - cz. konstrukcyjna - załącznik nr 2.2.2. do SWIZ - rys. nr K.2 - rzut parteru - cz. konstrukcyjna - załącznik nr 2.2.3. do SIWZ - rys. nr K.3 - rzut I piętra - cz. konstrukcyjna - załącznik nr 2.2.4. do SIWZ - rys. nr K.4 - rzut II piętra - cz. konstrukcyjna - załącznik nr 2.2.5. do SIWZ - rys. nr K.5 - przekrój pionowy - cz. konstrukcyjna - załącznik nr 2.2.6. do SIWZ - rys. nr K.6 instalacje elektryczne I. część opisowa - załącznik nr 2.3.a i 2.3.b do SIWZ W tym część rysunkowa - instalacje elektryczne - rzut piwnic - rys. nr 1 - instalacje elektryczne - rzut parteru - rys. nr 2 - schemat zasilania windy - rys. nr 3 B. przedmiary robót: części: budowlana i konstrukcyjna - załącznik nr 2.4. do SIWZ instalacje elektryczne - załącznik nr 2.5. do SIWZ C. specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót część budowlana - załącznik nr 2.6. do SIWZ instalacje elektryczne - załącznik nr 2.7. do SIWZ UWAGA!!! Przedmiary robót pełnią jedynie funkcję pomocniczą. Elementy robót nieujęte w kosztorysie/ach ofertowym/ch lub niewycenione, a wynikające wprost z dokumentacji przetargowej (dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i SIWZ) Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo wnikliwe sprawdzenie dokumentacji, jak i warunków panujących na terenie prowadzenia robót. Skutki jakichkolwiek błędów w kosztorysach ofertowych opracowanych przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia, zatem musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 2) Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia odbywać będą się na czynnym obiekcie, co wiąże się z odpowiednim ułożeniem harmonogramu finansowo - rzeczowego robót. 3) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 4) Wymagany okres rękojmi na wykonane roboty budowlane (w tym zastosowane materiały i urządzenia) - 36 miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru. 2. Wspólny słownik zamówień CPV: 45216112-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych 45313100-5 - Instalowanie wind 3. Wymagany termin wykonania zamówienia 1) Termin wykonania zamówienia - Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania umowy w nieprzekraczalnym terminie 90 (dziewięćdziesiąt) dni od dnia protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawcy. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 7 (siedem) dni od dnia zawarcia umowy. 2) Harmonogram finansowo - rzeczowy, ustalający zakres, wartość i terminy poszczególnych robót zostanie ustalony w oparciu o ofertę Wykonawcy, po wyborze oferty najkorzystniejszej a przed podpisaniem umowy. 3) Uzgodniony harmonogram finansowo - rzeczowy stanowić będzie załącznik do umowy. 4. Płatnikami w niniejszym postępowaniu są: 1) Sąd Okręgowy w Częstochowie - w zakresie dostawy i montażu konstrukcji dźwigu, dźwigu osobowego oraz związanych z montażem windy robót konstrukcyjnych poz. 43, 44, 45, 54, 55, 56, 61, 62, 70, 71, 72, 92 i 93 przedmiaru robót w części konstrukcyjnej i budowlanej (załącznik nr 2.4. do SIWZ) oraz wszystkie pozycje przedmiaru robót dot. instalacji elektrycznych (załącznik nr 2.5. do SIWZ); 2) Sąd Rejonowy w Lublińcu - w zakresie robót budowlanych towarzyszących, koniecznych do wykonania w związku z budową szybu i instalacją windy osobowej w budynku Sądu Rejonowego w Lublińcu pozycje przedmiaru robót dot. konstrukcyjnej i budowlanej z wyłączeniem pozycji 43, 44, 45, 54, 55, 56, 61, 62, 70, 71, 72, 92 i 93 (załącznik nr 2.4. do SIWZ)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.61.12-2, 45.31.31.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dostawa i montaż dźwigu osobowego w budynku Sądu Rejonowego w Lublińcu przy ul. Sądowej 3 oraz towarzyszące roboty budowlane.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

• Firma Handlowa ARTMED J. Sienkiewicz, A. Kęsy Spółka Jawna, ul. Św. Antoniego 18 lok. 3, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 217996,64 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

• Cena wybranej oferty: 329401,66

• Oferta z najniższą ceną: 329401,66 / Oferta z najwyższą ceną: 411591,62

• Waluta: PLN.