Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawy artykułów laboratoryjnych i odczynników wraz z dzierżawą analizatorów dla potrzeb Medycznego Laboratorium Diagnostycznego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000302474

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Anny Dobrskiej 1

1.4.2.) Miejscowość: Mława

1.4.3.) Kod pocztowy: 06-500

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szpitalmlawa.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://portal.smartpzp.pl/szpitalmlawa

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00201714

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-04

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00196667

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia

Przed zmianą:
4. Na podstawie art. 455 ustawy strony umowy mogą dokonać zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy w następujących przypadkach:
a) zmiany przepisów obowiązujących, mających wpływ na realizację niniejszej umowy;
b) zmiany ceny w wyniku zmiany przepisów prawa podatkowego dotyczącej stawek VAT w okresie obowiązywania umowy, przy czym zmiana dotyczyć może wartości brutto, wartość netto pozostaje bez zmian; (zmiana następuje z mocy prawa i nie wymaga od Stron konieczności składania dodatkowych oświadczeń)
c) zmiany danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć itp.); (zmiana wymaga aneksu do umowy)
d) wystąpienia okoliczności siły wyższej, w szczególności takich jak: pożar, powódź, niszczące działanie wiatru, gradobicie, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, które to okoliczności przyczyniłyby się do opóźnienia wykonania świadczenia Dostawcy – przedłużenie terminu na wykonanie świadczenia Dostawcy stosownie do przyczynienia się okoliczności siły wyższej do opóźnienia (zmiana wymaga aneksu do umowy),
e) niewykorzystania wartości umowy – w takim wypadku Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na czas określony jednak nie dłużej niż na okres do 5 miesięcy (zmiana wymaga aneksu do umowy).
f) zmiany nazwy handlowej lub własnej potwierdzona stosownym dokumentem wydanym przez producenta, zmiana numeru katalogowego, sposobu konfekcjonowania (zmiana następuje z mocy prawa i nie wymaga od Stron konieczności składania dodatkowych oświadczeń)
g) w przypadku zmian ceny na cenę korzystniejszą dla Zamawiającego, wynikająca z obniżenia cen rynkowych, trwających promocji lub innych zdarzeń, Kupujący zastrzega sobie prawo zakupu produktów po obniżonej cenie.
h) zmiany ilości zamawianego asortymentu w poszczególnych pozycjach w obrębie zadania (pakietu) bez przekroczenia wartości ogółem zadania z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w niniejszej umowie; (zmiana nie wymaga od Stron konieczności składania dodatkowych oświadczeń)
i) zmiany w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy
j) zamiany oferowanego produktu na produkt równoważny w przypadku zmiany produktu lub producenta sprzętu (zmiana wymaga aneksu do umowy)
k) zmiany po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie problemów z dostawą związaną z sytuacją tj., opóźnienia w dostawach wynikające z sił wyższych – tj. zagrożenie Koronawirusem lub wystąpieniem sytuacji nadzwyczajnych związanych np. z występowaniem wojny mającej wpływ na realizacje przedmiotu umowy. W takim przypadku istnieje możliwość zaoferowania wyższej ceny w stosunku do podpisanej umowy lub zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Dostawcy, jest on niedostępny u producenta, termin dostaw jest wydłużony, trwają wydłużone kontrole w zakresie dostarczanych produktów od Producentów/ Dostawców lub znacząca wzrosły ceny surowców. W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji), cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostałaby przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika byłaby równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy. – Zmiany określone w niniejszym punkcie muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. W przypadku braku zgody Zamawiającego Dostawca świadczy dostawy na warunkach podpisanej umowy pod rygorem kar umownych.
l) wymiany aparatu w trakcie trwania umowy przetargowej wraz z odczynnikami i akcesoriami pasującymi do niego lub wstawienie dodatkowego aparatu.

Po zmianie:
4. Na podstawie art. 455 ustawy strony umowy mogą dokonać zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy w następujących przypadkach:
a) zmiany przepisów obowiązujących, mających wpływ na realizację niniejszej umowy;
b) zmiany ceny w wyniku zmiany przepisów prawa podatkowego dotyczącej stawek VAT w okresie obowiązywania umowy, przy czym zmiana dotyczyć może wartości brutto, wartość netto pozostaje bez zmian; (zmiana następuje z mocy prawa i nie wymaga od Stron konieczności składania dodatkowych oświadczeń)
c) zmiany danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć itp.); (zmiana wymaga aneksu do umowy)
d) wystąpienia okoliczności siły wyższej, w szczególności takich jak: pożar, powódź, niszczące działanie wiatru, gradobicie, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, które to okoliczności przyczyniłyby się do opóźnienia wykonania świadczenia Dostawcy – przedłużenie terminu na wykonanie świadczenia Dostawcy stosownie do przyczynienia się okoliczności siły wyższej do opóźnienia (zmiana wymaga aneksu do umowy),
e) niewykorzystania wartości umowy – w takim wypadku Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na czas określony jednak nie dłużej niż na okres do 6 miesięcy (zmiana wymaga aneksu do umowy).
f) zmiany nazwy handlowej lub własnej potwierdzona stosownym dokumentem wydanym przez producenta, zmiana numeru katalogowego, sposobu konfekcjonowania (zmiana następuje z mocy prawa i nie wymaga od Stron konieczności składania dodatkowych oświadczeń)
g) w przypadku zmian ceny na cenę korzystniejszą dla Zamawiającego, wynikająca z obniżenia cen rynkowych, trwających promocji lub innych zdarzeń, Kupujący zastrzega sobie prawo zakupu produktów po obniżonej cenie.
h) zmiany ilości zamawianego asortymentu w poszczególnych pozycjach w obrębie zadania (pakietu) bez przekroczenia wartości ogółem zadania z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w niniejszej umowie; (zmiana nie wymaga od Stron konieczności składania dodatkowych oświadczeń)
i) zmiany w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy
j) zamiany oferowanego produktu na produkt równoważny w przypadku zmiany produktu lub producenta sprzętu (zmiana wymaga aneksu do umowy)
k) zmiany po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie problemów z dostawą związaną z sytuacją tj., opóźnienia w dostawach wynikające z sił wyższych – tj. zagrożenie Koronawirusem lub wystąpieniem sytuacji nadzwyczajnych związanych np. z występowaniem wojny mającej wpływ na realizacje przedmiotu umowy. W takim przypadku istnieje możliwość zaoferowania wyższej ceny w stosunku do podpisanej umowy lub zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Dostawcy, jest on niedostępny u producenta, termin dostaw jest wydłużony, trwają wydłużone kontrole w zakresie dostarczanych produktów od Producentów/ Dostawców lub znacząca wzrosły ceny surowców. W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji), cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostałaby przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika byłaby równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy. – Zmiany określone w niniejszym punkcie muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. W przypadku braku zgody Zamawiającego Dostawca świadczy dostawy na warunkach podpisanej umowy pod rygorem kar umownych.
l) wymiany aparatu w trakcie trwania umowy przetargowej wraz z odczynnikami i akcesoriami pasującymi do niego lub wstawienie dodatkowego aparatu.