Ząbkowice Śląskie: Wykonanie czynności zastępstwa inwestycyjnego przy realizacji zadania pod nazwą: Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich
Numer ogłoszenia: 240816 - 2013; data zamieszczenia: 24.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 50765 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie, woj. dolnośląskie, tel. 74 151 881 do 885 wew. 123, faks 74 8155445.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie czynności zastępstwa inwestycyjnego przy realizacji zadania pod nazwą: Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania czynności zastępstwa inwestycyjnego przy realizacji zadania pod nazwą Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich 2.Zakres robót budowlanych przewidzianych do realizacji w ramach inwestycji pn.: Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich obejmuje: a) Przebudowę ścieżek spacerowych zlokalizowanych w przedmiotowym parku, o wymiarach i przebiegu jak na rysunkach technicznych. b)Przebudowę chodnika wzdłuż ul. H. Sienkiewicza. c)Rewitalizacja dwóch fontann. d)Wykonanie komory technicznej fontanny. e)Wykonanie przyłączy wodno - kanalizacyjnych zasilających fontannę. f)Wykonanie nowego oświetlenia dla przebudowywanych ścieżek spacerowych i odcinka drogi - ul. H. Sienkiewicza oraz iluminacji świetlnych muru obronnego, fosy oraz fontann. g)Wykonanie ogrodzonego placu zabaw w sąsiedztwie ul. Ziębickiej, h)Oczyszczenie oraz utwardzenie dna i skarp fosy oraz udrożnienie dopływu i odpływu wody. i)Przebudowa kładki dla pieszych. j)Wymiana barier ochronnych wokół fosy i wzdłuż ul. Powstańców Warszawy oraz ul. Ziębickiej. k)Montaż barier ochronnych wzdłuż potoku Zatoka. l)Montaż ławek parkowych oraz koszy na śmieci w miejscach wskazanych na rysunkach technicznych. m)Wykonanie terenów zielonych wraz z dosadzeniem żywopłotów oraz innych krzewów parkowych. n)Montaż tablic informacyjnych i turystycznych na wysokości dwóch głównych wejść do parku. o)Regulacja studzienek kanalizacyjnych oraz telekomunikacyjnych. p)Obsługę geodezyjną inwestycji. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje nałożenie na inwestora zastępczego następujących obowiązków: a) Zawiadamianie organu nadzoru budowlanego: - o zamiarze rozpoczęcia robót wraz z przekazaniem niezbędnych dokumentów w tym zakresie, - o zakresie zmian powstałych w trakcie realizacji inwestycji. b) Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego w zakresie określonym w obowiązujących przepisach oraz organizowanie niezbędnych konsultacji technicznych w celu wprowadzania zmian projektowych w ramach pełnionego przez projektanta nadzoru autorskiego. c) Zabezpieczenie obsługi branżowych inspektorów nadzoru, zgodnie z Prawem budowlanym, d) Współpracowanie z Biurem Projektów, którego projekt stanowi podstawę realizacji inwestycji, wnioskowanie do Zamawiającego o zlecanie dodatkowych projektów, projektów zamiennych, kosztorysów i kalkulacji oraz o bieżące przeszacowywanie kosztorysów, e) Prowadzenie narad roboczych przy udziale Zamawiającego, sporządzanie protokołów, opracowywanie i analizowanie harmonogramów oraz współpraca z koordynatorem BHP na budowie - co najmniej raz na 2 tygodnie. f) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie, przez sprawowanie kontroli realizacji zgodności wykonania z projektem, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej - sztuką budowlaną. g) Sprawdzanie jakości wykonanych robót, zastosowanych materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobieganie stosowaniu materiałów i wyrobów wadliwych oraz niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, sprawdzanie i gromadzenie atestów, świadectw jakości i innych certyfikatów. h) Kompleksowe prowadzenie spraw finansowo-księgowych, w szczególności: - prowadzenie ewidencji księgowej nakładów ponoszonych na realizację zadania, - sporządzanie dowodów przekazania środków trwałych na majątek użytkownika (zgodnie z aktualnymi przepisami), - końcowe rozliczenie inwestycji, - rozliczanie inwestycji zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa. i) Sprawdzanie składanych przez generalnego wykonawcę faktur pod względem merytorycznym i formalno - rachunkowym w oparciu o kosztorysy ofertowe przyjęte w przetargu lub umowy zawarte przez Zamawiającego. j) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności materialnej, pod rygorem zwrotu nieprawidłowo zatwierdzonych przez Wykonawcę wydatków, w zakresie nadzorowanym przez wykonawcę, sprawdzanie jakości i ilości robót, dokonywanie odbiorów wszystkich robót budowlanych i specjalistycznych, w tym robót ulegających zakryciu lub zanikowych, uczestniczenie w próbach i odbiorach instalacji i urządzeń technicznych, przewodów kominowych itp. wraz ze spowodowaniem bieżącego nanoszenia przez generalnego wykonawcę zmian w dokumentacji powstałej w trakcie wykonawstwa. k) Kontrolowanie terminowości wykonania robót, w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu wykonawcy generalnego, w celu dotrzymania terminów określonych w Harmonogramie Realizacji Inwestycji oraz bieżąca aktualizacja, bez zmiany terminu końcowego zakończenia inwestycji, l) Opracowywanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe - nieprzewidziane i nieuwzględnione w dokumentacji projektowej i przekazanie ich do zatwierdzenia Zamawiającemu. m) Sprawdzanie kosztorysów ofertowych pod względem merytorycznym, formalno rachunkowym dla robót dodatkowych oraz nieprzewidzianych. n) Bieżące kontrolowanie prawidłowości prowadzenia Dziennika Budowy i przekazanie go po odbiorze końcowym Zamawiającemu. o) Spowodowanie naniesienia zmian w projektach wykonawczych powstałych w trakcie wykonawstwa i przekazanie Zamawiającemu pełnego kompletu projektów w ramach dokumentacji powykonawczej. p) Nadzorowanie poprawności sporządzania przez generalnego wykonawcę dokumentacji powykonawczej i przedłożenie jej w pełnym obowiązującym zakresie Zamawiającemu. q) Zawiadamianie generalnego wykonawcy o stwierdzonych wadach w wykonanych robotach w okresie gwarancji i rękojmi, wynikających z umowy z generalnym wykonawcą z obowiązkiem ich usunięcia, a w przypadku nie usunięcia wad przez generalnego wykonawcę spowodowanie zastępczego usunięcia wad na koszt generalnego wykonawcy. r) Opracowywanie opinii, dotyczących wad wykonania przedmiotu umowy uznanych za nie nadające się do usunięcia, a nie przeszkadzających w użytkowaniu oraz wnioskowanie o obniżenie wynagrodzenia generalnego wykonawcy z określeniem utraty wartości robót i kwot obniżonego wynagrodzenia za te roboty. s) Potwierdzanie, przez inspektorów nadzoru, gotowości wykonawcy robót budowlanych do odbioru robót oraz odbioru końcowego, z pisemnym zawiadomieniem Zamawiającego. t) Zgłoszenie obiektu do użytkowania zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane, z obowiązkiem uzyskania pozwolenia na jego użytkowanie. u) Dokonywanie czynności odbioru końcowego lub odbiorów częściowych, w szczególności: - sprawdzenie kalkulacji, kosztów powykonawczych, obmiarów robót i faktur wykonawców, - stwierdzenie gotowości do odbioru, - zorganizowanie odbioru i przekazanie zadania lub jego etapów, - przekazanie inwestorowi protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej, - dokonanie ostatecznego odbioru po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie z wykonawcą, - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zrealizowanej inwestycji. w) Sporządzenie pełnego rozliczenia finansowego zrealizowanego zadania. x) Zagwarantowanie Zamawiającemu możliwości kontroli postępu prac na budowie w/w obiektu. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac będących przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz na warunkach ustalonych umową. Dodatkowe wymogi i obowiązki określa projekt umowy, który stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00 - Usługi nadzoru budowlanego .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

• Pracownia Projektowa B. Dynowski, ul. Batalionu Parasol 8/4, 59-220 Legnica, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40650,41 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

• Cena wybranej oferty: 18204,00

• Oferta z najniższą ceną: 18204,00 / Oferta z najwyższą ceną: 107969,00

• Waluta: PLN.