Ogłoszenie z dnia 2017-08-02
Ogłoszenie nr 562091-N-2017 z dnia 2017-08-02 r.
PGL LP Nadleśnictwo Brzozów: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dwóch dróg leśnych w Nadleśnictwie Brzozów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -
Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowaniaNie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES:
PGL LP Nadleśnictwo Brzozów, krajowy numer identyfikacyjny
37001448400000, ul.
ul. Moniuszki
25
,
36200
Brzozów, woj.
podkarpackie, państwo
Polska, tel.
124 341 524, , e-mail
Magdalena.czubernat-bigaj@krosno.lasy.gov.pl, , faks
134 341 525.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_brzozow
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny (proszę określić):
Skarb Państwa jednostka nieposiadająca osobowości prawnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym
w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_brzozow
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_brzozow
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie w zamkniętej kopercie (opakowaniu).
Adres:
Nadleśnictwo Brzozów, ul. Moniuszki 25, 36 -200 Brzozów
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dwóch dróg leśnych w Nadleśnictwie Brzozów
Numer referencyjny:
SA.270.1.5.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Tylko jednaczęść zamówienia
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Opis przedmiotu zamówienia: "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dwóch dróg leśnych w nadleśnictwie Brzozów" CZĘŚĆ NR 1 Lokalizacja inwestycji : "Budowa drogi Rudawiec Kopaniska L. Przysietnica" 1. Lokalizacja - Powiat brzozowski, - gmina Dydnia działki ewidencyjne nr 1240,1241,1244,1245,1246, położone w miejscowości Jabłonka - gmina Brzozów działki ewidencyjne nr. 8880,8882,8883, położone w miejscowości Przysietnica, - leśnictwo Przysietnica oddz. nr 116,117,118,119,121,122, 115,113,111, - Formy ochrony przyrody dla terenu objętego pod inwestycję - Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu - miejscowość Jabłonka Lokalizacje zawiera mapa sytuacyjna będąca załącznikiem nr 11 do SWIZ. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi leśnej w km 0+000- 3+000 w Leśnictwie Przysietnica o nawierzchni twardej tłuczniowej, parametrach w klasie L1, szerokości korony drogi z poboczami 5,50 m, z jezdnią o jednym pasie ruchu szerokości 3,5 m, mijankami 23 x 3m w odległości nie większej niż 300m od siebie, placami składowymi o łącznej powierzchni około 0,80 ha , przewidywane obciążenie KR 2, odwodnienie powierzchniowe za pomocą rowów i przepustów rurowych, odpowiadającej wytycznym Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych zawartych w opracowaniu "Drogi leśne - poradnik techniczny" Warszawa - Bedoń 2006 dostępnym na stronie internetowej www.bedon.lasy.gov.pl. CZĘŚĆ NR 2 "Budowa drogi Grabownica kopalnia - Niebocko" 1. Lokalizacja inwestycji - Powiat brzozowski , - gmina Dydnia działki ewidencyjne nr 2003,2002/1, 2006, położone w miejscowości Niebocko - leśnictwo Grabownica oddz. nr 144,145, - Formy ochrony przyrody dla terenu objętego pod inwestycję - nie występują. Lokalizacje zawiera mapa sytuacyjna będąca załącznikiem nr 12 do SWIZ. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi leśnej w km 0+000- 1+408 w Leśnictwie Grabownica o nawierzchni twardej tłuczniowej, parametrach w klasie L1, szerokości korony drogi z poboczami 5,50 m, z jezdnią o jednym pasie ruchu szerokości 3,5 m, mijankami 23 x 3m w odległości nie większej niż 300m od siebie, placami składowymi o łącznej powierzchni około 0,50 ha, przewidywane obciążenie KR 2, odwodnienie powierzchniowe za pomocą rowów i przepustów rurowych, odpowiadającej wytycznym Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych zawartych w opracowaniu "Drogi leśne - poradnik techniczny" Warszawa - Bedoń 2006 dostępnym na stronie internetowej www.bedon.lasy.gov.pl. 3.4. Etapy opracowania dokumentacji: Etap nr 1: 1) wykonanie koncepcji budowy obiektów wraz z szacunkową wyceną kosztów jego realizacji. 2) pomiary i prace geodezyjne obiektów z mapami do celów projektowych do każdego obiektu, 3) dokumentacja geologiczno - inżynierska wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 r., poz. 463); minimum co 50 m w ciągu projektowanej drogi oraz po 2 odwierty - przy każdym obiekcie inżynierskim. Etap 2: 1) Sporządzenie wniosków wraz z załącznikami w imieniu inwestora (na zasadzie pełnomocnictwa) o wydanie: a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz jej uzyskanie o ile będą wymagane, g) decyzji o warunkach zabudowy oraz jej uzyskanie. a) pozwolenia wodno-prawnego oraz jego uzyskanie, 2) opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych z projektami zagospodarowania terenu lub działek oraz informacją BIOZ, 3) sporządzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 4) wykonanie kosztorysów: nakładczych (ślepych), przedmiaru robót, kosztorysów inwestorskich. 5) uzyskanie wymaganych przepisami prawa innych opinii, uzgodnień i decyzji wyżej nie wymienionych w tej specyfikacji, ale niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia (jeżeli będą wymagane) 6) uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę lub prawomocnego zgłoszenia robót budowlanych w imieniu inwestora, Etap nr 3: Sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi, wykonywanymi na podstawie dokumentacji projektowej. 3.6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Dopuszcza się złożenie oferty tylko na jedną część zamówienia. Oferta musi obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ . 3.7. Podczas wykonywania dokumentacji projektowej należy posługiwać się nazwami i numerami rozliczeniowymi zadań. 3.8. Unormowania, których zobowiązany będzie w szczególności przestrzegać Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia opracowań projektowych zgodnie z: a) Wytycznymi zawartymi w opracowaniu odpowiadającej wytycznym Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych zawartych w opracowaniu "Drogi leśne - poradnik techniczny" Warszawa - Bedoń 2006 dostępnym na stronie internetowej www.bedon.lasy.gov.pl. (załącznik nr 2 do SWIZ); b) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. 2016 r., poz. 290); c) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r., w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. 1995 r., Nr 25, poz. 133); d) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 r., poz. 463); e) Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 r., Nr 63, poz. 735); f) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. U. 2013 r., poz. 1129); g) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462); h) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz.1389); i) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r. nr 120 poz. 1126); j) Innymi obowiązującymi przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 3.9. Wykonawca zobowiązany jest na mocy pełnomocnictwa do występowania przed organami i instytucjami administracyjnymi oraz uzyskania w imieniu Inwestora: Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia a. wykonania map do celów projektowych b. przygotowanie i złożenie wniosku o ustalenie lokalizacji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy; c. wykonanie pełnej dokumentacji projektowej w ilościach: - projekt budowlany z projektami zagospodarowania terenu i informacja BIOZ- 5 egzemplarzy - projekt wykonawczy - 4 egzemplarze - przedmiar robót - 4 egzemplarze - STWiORB - 4 egzemplarze - kosztorys ofertowy -1 egzemplarz - kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze Wszystkie ww. opracowania należy wykonać w formie elektronicznej na nośniku CD lub DVD - typy plików *.doc, *.xls, *.pdf. oraz złożyć w wersji papierowej w ww. ilościach; d. przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz jej uzyskanie - jeżeli będzie wymagane; e. Przygotowanie i złożenie zgłoszenia prowadzenia działań na podstawie art. 118 Ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134) Zgłoszenia należy dokonać przed złożeniem wniosku o pozwolenie wodnoprawne lub zgłoszeniem robót budowlanych ( jeżeli będzie wymagane) f. przygotowanie i złożenie wniosku o pozwolenie wodnoprawne zgodnie z art. 122 ustawy Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r. poz.469) (o ile będzie wymagane); g. przygotowanie i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych; h. Prowadzenia nadzoru autorskiego nad realizacją projektów, i. wykonanie dokumentacji terenowo - prawnej (jeśli będzie wymagana) 1 egz., zawierającej: uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień z jednostkami branżowymi, mapki ewidencyjne obszarów objętych oddziaływaniem inwestycji, wypisy z ewidencji gruntów i zestawienie wszystkich właścicieli działek sąsiednich objętych oddziaływaniem inwestycji oraz protokoły uzgodnień na ich czasowe zajęcie, gdyby w trakcie realizacji zachodziła taka konieczność; j. Uzyskanie wymaganych przepisami prawa innych opinii, uzgodnień, decyzji nie wymienionych w niniejszej SIWZ ale niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia; k. Uzyskanie zgody od właścicieli sąsiednich działek na wejście w teren w celu lokalizacji części urządzeń oraz prowadzenia robót - jeżeli będzie wymagane. 3.11. Wszelkie opłaty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej (np. koszty wypisów z ewidencji, pobranie kopii map zasadniczych i ewidencyjnych, opłaty skarbowe za wydane decyzje administracyjne i inne koszty wynikłe w trakcie realizacji zmówienia) ponosi Wykonawca. Koszty te należy uwzględnić przy wycenie zamówienia. 3.12. Zamawiający zastrzega sobie prawo uzgadniania projektu tj. co najmniej trzykrotne spotkanie Wykonawcy (Projektanta) z przedstawicielem Zamawiającego celem konsultacji rozwiązań projektowych. Spotkania odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego oraz w zależności od potrzeb w terenie, gdzie zlokalizowane są obiekty. 3.13. W dokumentacji projektowej zabrania się opisywania materiałów i urządzeń za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu i Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". 3.14. W przypadkach, o których mowa pkt. 3.13 Wykonawca sporządza szczegółowy opis, w jaki sposób równoważność może być zweryfikowana przez Zamawiającego. 3.15. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasają wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót na podstawie tego projektu, jednak nie później niż 5 lat od bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy. 3.16. Zamawiający na podstawie przepisu art. 29 ust. 3b ustawy Pzp zastrzega obowiązek przeniesienia autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej powstałej w wyniku realizacji przedmiotowego zamówienia. Ponadto Zamawiający zastrzega obowiązek wyrażenia zgody na korzystanie przez Zamawiającego z autorskich praw zależnych do opracowań dostarczonej dokumentacji (przeróbek, uzupełnień itp.) w rozumieniu art. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wykonanych przez osoby trzecie na zlecenie Zamawiającego. Szczegółowe zapisy dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych, w tym określenie pól eksploatacji, zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.
II.5) Główny kod CPV: 71240000-2
Dodatkowe kody CPV:
| Kod CPV |
| 71320000-7 |
| 71322000-1 |
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
| Okres w miesiącach | Okres w dniach | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |
| 2017-12-31 | |||
| 2018-10-31 |
II.9) Informacje dodatkowe: 4.1. Termin realizacji zamówienia rozpoczyna się w dniu podpisania umowy, a kończy się w dniu: 31.12.2017 r. - do tego dnia należy wykonać czynności wyszczególnione w etapie I. 31.10.2018 r. - do tego dnia należy złożyć Zamawiającemu pełną dokumentację projektową dla wszystkich obiektów z uzyskanymi prawomocnymi pozwoleniami na budowę lub zgłoszeniami robót zgodnie z przepisami prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2016 r., poz. 290).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż: 50 000 tys. zł (słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych) dla części I zamówienia oraz 25 000 tys. zł (słownie dwadzieścia pięć tys. zł) dla części II zamówienia.
Informacje dodatkowe
Sposób spełnienia warunku informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Warunek w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie): zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresie projektowania dróg oraz typowych mostów i przepustów nie mniejszą niż: 80 000 tys. zł brutto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy brutto) dla I części zamówienia oraz 30 000 tys. zł brutto (słownie trzydzieści tysięcy brutto) dla II części zamówienia.
3.2) Warunek w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje dla każdej części zamówienia co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynierii drogowej.
Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2016 r., poz. 290 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów.
W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Tak
Informacje dodatkowe:
Opis spełnienia warunku 1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ pn. "Wykaz wykonanych usług"),
2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ pn. "Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia"),
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ, 2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ, 6.2. Jeśli wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów w myśl art. 22a ust. 3 ustawy ma obowiązek przedstawić oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania tych podmiotów. 6.3. Dokumenty składane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (zwani dalej "konsorcjum"): 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z członków konsorcjum, 2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składają członkowie konsorcjum w zakresie, w jakim wykazują spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 6.4. Oświadczenie o grupie kapitałowej. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku konsorcjum, oświadczenie o grupie kapitałowej składa oddzielnie każdy z jego członków (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 6.5. Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, Zamawiający zamieści niezwłocznie na swoje stronie internetowej BIP w zakładce pn. "Zamówienia publiczne" w folderze dot. przedmiotowego zamówienia. 6.6. Zgodnie z art. 24aa. ust. 1 ustawy Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w pkt. 6.6, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 6.7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 6.9. W przypadku, gdy Wykonawca, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Zamawiający żąda przedstawienia dokumentów wskazanych w pkt. 6.8 pkt 4) dotyczących tych podmiotów. 6.10. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wzór dokumentu, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 6.11. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty: 1) wskazane w pkt. 6.8 pkt 4) składa każdy z twych wykonawców, 2) wskazane w pkt. 6.8 pkt 1) - 3) składa ten wykonawca, który wykazuje spełnienie odpowiedniego warunku udziału w postępowaniu. 6.12. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.8 pkt 4), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 6.13. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.12 ppkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem tego terminu. 6.14. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.12, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt. 6.13 stosuje się. 6.15. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6.16. Oświadczenia, składane przez wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega, składane są w postaci oryginału. Za oryginał uważa się oświadczenie złożony w formie pisemnej podpisane własnoręcznym podpisem. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonywane są w formie pisemnej przez wykonawcę, podmiot trzeci, wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawcę - odpowiednio w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 6.17. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty sporządzane w postępowaniu, jak również umowa w sprawie zamówienia publicznego, sporządzone będą w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego na język polski. 6.18. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 6.19. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Na powierzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, a których opis sposobu spełnienia został opisany w SWIZ Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza. Zamawiający przewiduje wezwanie Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:
1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ pn. "Wykaz wykonanych usług"),
2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ pn. "Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia"),
3) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)Oferta musi zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i inne składane wraz z ofertą dokumenty, o których mowa w pkt. 6 SIWZ tj: 1) wypełniony druk oferty - wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, 2) wypełniony kosztorys ofertowy - załącznik nr 1A do SWIZ 3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ, 4) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ, 5) pełnomocnictwa, w przypadku gdy oferta nie jest podpisana przez osobę upoważnioną,
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2500 zł (słownie dwa tysiące pięćset złotych) dla części I oraz 1100 zł (słownie tysiąc sto zł) dla części II.
Wadium należy wnieść przed upływem składania ofert.
8.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.).
8.3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku Bank BGŻ BNP Paribas S.A oddział w Krośnie, konto nr 51 2030 0045 1110 0000 0025 2260: "wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu znak sprawy SA.270.1.5.2017."
8.4. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie uznane na rachunku bankowym Zamawiającego.
8.5. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp.
8.6. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 2) - sekretariat.
8.7. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Brak wniesienia wadium lub nie zabezpieczenie oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.
8.8. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem - określenie przedmiotu zamówienia
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp .
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
| Kryteria | Znaczenie |
| cena | 60,00 |
| zwiększenie kary umownej dla Wykonawcy z tytułu odstąpienia od umowy | 20,00 |
| Zwiększenie kary umownej dla Wykonawcy za nieterminowe wykonanie zamówienia | 20,00 |
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
UMOWA NR SA.271.1.......2017 (wzór) zawarta w dniu ........ w Brzozowie pomiędzy: Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Brzozów, ul. Moniuszki 25, 36 - 200 Brzozów, NIP 686 - 00 - 01 - 870, reprezentowanym przez: 1) Andrzeja Dąbrowskiego - Nadleśniczego 2) Pawła Biernackiego - Głównego Księgowego zwanym w umowie Zamawiającym a (nazwa i adres Wykonawcy) ..., wpisanym do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem ... (jeżeli dotyczy), NIP ..............., REGON ................., zwanym w umowie Wykonawcą W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.; zwana dalej "ustawą"), dla zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dwóch dróg leśnych w Nadleśnictwie Brzozów" Strony zawierają umowę następującej treści, zwaną dalej "Umową". § 1. Przedmiot i zakres Umowy 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do opracowania opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla budowy 2 dróg leśnych wraz z przygotowaniem wszystkich niezbędnych wniosków dla oraz uzyskanie w imieniu inwestora na mocy pełnomocnictwa wymaganych decyzji i zgód administracyjnych i prowadzeniem uzgodnień tych wniosków z właściwymi Urzędami. Zamówienie obejmuje również sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych. Obowiązkiem wykonawcy jest dostarczenie wniosków o wydanie wszystkich niezbędnych zgód i decyzji administracyjnych z odpowiednimi załącznikami do siedziby Zamawiającego do wglądu na etapie ich uzyskiwania. 2. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia oraz prac wchodzących w zakres przedmiotu umowy został określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ). 3. Przedmiot umowy będzie wykonywany zgodnie z przepisami i uregulowaniami prawnymi obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, regulacjami obowiązującymi w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, wytycznymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, jak też odpowiednimi normami. 4. Wykaz obowiązujących regulacji zawiera SIWZ. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z dokumentami wskazanymi w pkt 3 SIWZ. 5. Przedmiot umowy podzielony został na 4 etapy wyspecyfikowane i opisane w ust. 3 pkt ust 3.4 SWIZ. 6. Dokumentację projektową, przedmiary, kosztorysy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, należy wykonać zgodnie z: a) Wytycznymi zawartymi w opracowaniu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych zebranych pod nazwą "Drogi leśne - poradnik techniczny" Warszawa - Bedoń 2006 dostępnym na stronie internetowej www.bedon.lasy.gov.pl. (załącznik nr 2 do SWIZ); b) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. 2016 r., poz. 290); c) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r., w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. 1995 r., Nr 25, poz. 133); d) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 r., poz. 463); e) Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 r., Nr 63, poz. 735); f) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. U. 2013 r., poz. 1129); g) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462); h) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz.1389); i) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r. nr 120 poz. 1126); j) Innymi obowiązującymi przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 7. Dokumentacja projektowa wykonywana w ramach przedmiotu umowy będzie podstawą do ogłoszenia przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy na wykonanie robót budowlanych, w związku z tym jej kompletność, zawartość i szczegółowość powinna być wystarczająca dla tego celu. Szczególnie specyfikacje techniczne powinny służyć do precyzyjnego opisania przedmiotu zamówienia. § 2. Obowiązki Wykonawcy 1. Wykonawca zobowiązany jest: 1) opracować przedmiot umowy terminowo i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz przekazać go Zamawiającemu, 2) informować Zamawiającego o aktualnym stanie prac - na żądanie Zamawiającego, 3) ponieść koszty z tytułu uzyskania wszystkich wymaganych przepisami decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii i warunków technicznych i innych dokumentów umożliwiających uzyskanie pozwoleń na realizację inwestycji. 2. Kompletną dokumentację projektową i kosztorysową należy przekazać do oceny Zamawiającemu w jednym egzemplarzu. 3. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiającego należy dostarczyć dokumentację w wymaganych ilościach egzemplarzy wraz z kompletem dokumentów wymaganych oraz uzyskania niezbędnych decyzji i pozwoleń administracyjnych. 4. Wymagana ilość egzemplarzy w wersji pisemnej: 1) projekt budowlany z projektami zagospodarowania terenu i informacja BIOZ- 5 egzemplarzy 2) projekt wykonawczy - 4 egzemplarze 3) przedmiar robót - 4 egzemplarze 4) STWiORB - 4 egzemplarze 5) kosztorys ofertowy -1 egzemplarz 6) kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze 7) wykonanie dokumentacji terenowo - prawnej (jeśli będzie wymagana) - 1 egzemplarz, zawierającej: 5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć także kompletne opracowanie, ostatecznej, uzgodnionej z Zamawiającym, dokumentacji projektowo - kosztorysowej w wersji elektronicznej; format zapisu: 1) pliki tekstowe - doc, docx, rtf, txt, pdf, 2) pliki graficzne -dwg, dxf ,pdf, obrazy - tiff, bmp, jpg, pdf, 3) pliki kosztorysów - ath, 4) tabela elementów rozliczeniowych (TER) - xls, xlsx na nośniku elektronicznym. Pliki nie mogą mieć zabezpieczenia przed kopiowaniem i edycją - 2 komplety. 6. Wykonawca przedłoży oświadczenia o kompletności, we wszystkich wymaganych branżach, dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot Umowy oraz oświadczenia, że dokumentacja projektowa została wykonana w sposób zgodny z wymogami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz.290 ze zm.), ustawy i innymi obwiązującymi przepisami prawa. 7. Wykonawca w trakcie sporządzania dokumentacji projektowej jest zobowiązany do dokonywania bieżących ustaleń z Zamawiającym oraz przedstawiania do konsultacji poszczególnych etapów prac projektowych terminie wskazanym przez Zamawiającego, a także do przedstawiania na żądanie Zamawiającego, informacji na temat aktualnego stanu realizacji przedmiotu Umowy. 8. W trakcie trwania procedury przetargowej na wykonawstwo robót budowlanych, Wykonawca dokumentacji projektowej jest zobowiązany do udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania uczestników postępowania w części dotyczącej dokumentacji projektowej - w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. § 3. Sprawowanie nadzoru autorskiego 1. Wykonawca prac projektowych zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie, o którym mowa w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz w szczególności do: 1) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z dokumentacją projektową, 2) wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji robót dotyczących projektów budowlano-wykonawczych i zawartych w nich rozwiązań, ewentualnego uszczegóławiania dokumentacji projektowej oraz poprawiania błędnych rozwiązań projektowych - w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w formie pisemnej, 3) uzgadniania z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych zgłoszonych przez kierownika budowy lub Zamawiającego, 4) żądania wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia lub wykonywania robót niezgodnie z dokumentacją projektową, 5) dokonywania oceny (opiniowania) wyników badań sprawdzających i kontrolnych lub zaproponowanych zmian materiałów przez wykonawcę robót budowlanych - na żądanie Zamawiającego, 6) czynnego udziału i współpracy z Zamawiającym w zatwierdzaniu materiałów i rozwiązań równoważnych proponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych, 7) uczestnictwa w Radach budowy i Radach technicznych na wniosek Zamawiającego, 8) sporządzania "Dziennika pobytów na budowie", stanowiącej sprawozdanie z załatwienia wniosków i spraw skierowanych do nadzoru autorskiego, 9) realizacja obowiązków wynikających z pkt 7) i 8) jest liczona jako pobyt na budowie w sensie rozliczenia sprawowania nadzoru autorskiego. 2. Nadzór autorski, polegający na osobistej obecności Wykonawcy na budowie, pełniony będzie według potrzeb wynikających z postępu robót budowlanych. 3. Za pobyt Wykonawcy na budowie uznaje się obecność jednej osoby wyznaczonej przez Wykonawcę prac projektowych do pełnienia nadzoru autorskiego. Potwierdzenia pobytów w ramach nadzoru dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego. 4. Za pobyt Wykonawcy prac projektowych na budowie uznane będzie również wykonywanie czynności nadzoru poza terenem budowy, jeżeli wynika to z potrzeb realizacji inwestycji. W takim przypadku za teren pełnienia nadzoru może być uznana siedziba Wykonawcy, Zamawiającego, bądź wykonawcy robót budowlanych, a udział Wykonawcy traktowany będzie na równi z pobytem na budowie. 5. Zamawiający zgłosi zapotrzebowanie na wizytę Wykonawcy z dwudniowym wyprzedzeniem, pocztą elektroniczną lub telefonicznie. 6. Czynności nadzoru autorskiego będą potwierdzane przez Zamawiającego w "Dzienniku pobytu na budowie" lub innych protokołach. 7. Zmiany i uzupełnienia wprowadzone przez Wykonawcę do dokumentacji projektowej w czasie pełnienia nadzoru autorskiego będą dokumentowane przez: 1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, opatrzone odpowiednimi odnośnikami, datą wykonania, nazwiskiem i podpisem Wykonawcy, 2) rysunki zamienne lub uzupełniające z opisami i informacją, jaki element projektu zastępują, opatrzone datą wykonania, nazwiskiem i podpisem Wykonawcy, 3) protokoły uzgodnień lub notatki służbowe podpisane przez Strony i załączone do Dziennika pobytów na budowie, 4) wpisy "Dzienniku pobytu na budowie". § 4. Przedstawiciele Stron 1. W dniu zawarcia Umowy Zamawiający wskaże pisemnie swego przedstawiciela. 2. Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji przedmiotu Umowy będzie: imię i nazwisko: ..........................................., nr tel. ..........................................., adres e-mail: ..........................................., W przypadku zawarcia Umowy z Wykonawcami działającymi wspólnie (tzw. Konsorcjum), Przedstawicielem jest Lider, wskazany w umowie konsorcjum, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 2 Umowy. 3. Projektantami i specjalistami nadzoru autorskiego będzie (będą): imię i nazwisko: ..........................................., nr tel. ..........................................., adres e-mail: ..........................................., § 5. Terminy wykonania Umowy 1.Termin realizacji zamówienia rozpoczyna się w dniu podpisania umowy, a kończy się w dniu: 31.12.2017 r. - do tego dnia należy wykonać czynności wyszczególnione w etapie I. 31.10.2018 r. - do tego dnia należy złożyć Zamawiającemu pełną dokumentację projektową wrazz uzyskanymi prawomocnymi pozwoleniami na budowę lub zgłoszeniami robót ( jeżeli będą wymagane) zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2016 r., poz. 290). . § 6. Wynagrodzenie 1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe określone na podstawie Oferty na kwotę: brutto ______________ zł słownie ..................................... Vat ______________ zł słownie ........................................ Netto ____________ zł słownie ........................................ 2. Kwota wynagrodzenia brutto obejmuje wykonanie prac projektowych w tym w szczególności, koszty materiału, koszty robocizny, koszty sprzętu, wynagrodzenia i inne opłaty nie wymienione, a które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy, w tym koszty wynikłe w trakcie postępowania administracyjnego (opłaty skarbowe) w zakresie decyzji określonych w przedmiocie zamówienia w postaci raportów, decyzji, uzgodnień, opinii oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. 3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie poszczególnych etapów stanowiących przedmiot umowy będzie płacone według cen zryczałtowanych podanych w Kosztorysie Ofertowym zawartym w Ofercie. 4. Ceny zryczałtowane, o których mowa w ust. 3, nie będą podlegały zmianom w trakcie realizacji Umowy. Wykonawca niniejszym potwierdza, iż ceny jednostkowe za wykonanie poszczególnych prac uwzględniają wszystkie koszty związane z ich wykonaniem. 5. Strony ustalają, iż Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia wszelkie należności pieniężne należne od Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczególności kary umowne, odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym odszkodowania za szkody przewyższające wysokość zastrzeżonych kar umownych, koszty ubezpieczenia Wykonawcy i koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z Wykonaniem Zastępczym. 6. Wykonawca jest uprawniony do wynagrodzenia z tytułu Nadzoru Autorskiego jedynie za faktycznie wykonane czynności nadzoru, wyceniane w oparciu o kosztorys ofertowy będący załącznikiem nr 1A do SIWZ. 7. Wynagrodzenie z tytułu Nadzoru Autorskiego przysługuje Wykonawcy za faktyczną liczbę pobytów projektanta na budowie na wezwanie Zamawiającego i obejmuje wszystkie koszty związane z pobytem na budowie. 8. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury z tytułu pełnienia Nadzoru Autorskiego po zakończeniu wszystkich robót budowlanych wykonywanych na podstawie projektu nad którym sprawuje nadzór w ramach części zamówienia. § 7. Zasady odbioru 1. Dokumentację projektową lub jej etap, stanowiącą przedmiot odbioru Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w formie i ilości egzemplarzy określonej w § 2 pkt 4-5 umowy. 2. Strony uzgadniają, że odbiorowi podlegać będzie kompletna dokumentacja projektowa lub jej etap przekazywane Zamawiającemu zgodnie z zapisami w punkcie 3 SWIZ. 3. Wykonawca do przekazywanej dokumentacji projektowej lub jej etapu dołączy pisemne oświadczenie, iż dostarczona dokumentacja projektowa lub jej etap jest wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz normami i że zostaje przekazana Zamawiającemu w stanie zupełnym. 4. Ustala się, że miejscem odbioru dokumentacji projektowej lub jej etapu jest siedziba Zamawiającego. 5. Przy przekazaniu dokumentacji projektowej lub jej etapów Zamawiający nie jest obowiązany dokonywać sprawdzenia jakości wykonanej dokumentacji projektowej. 6. Po przekazaniu dokumentacji projektowej lub jej etapu, upoważniony przedstawiciel Zamawiającego potwierdzi dostarczenie dokumentacji projektowej lub jej etapu podpisując protokół przekazania. Podpisanie przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego protokołu przekazania stanowi pokwitowanie odbioru dokumentacji projektowej lub jej etapu jedynie pod względem ilościowym i nie stanowi odbioru w rozumieniu Umowy. 7. W terminie 14 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku) od dnia potwierdzenia dostarczenia dokumentacji projektowej lub jej etapu pod względem ilościowym, Zamawiający lub upoważniony przez Zamawiającego podmiot (osoba fizyczna) dokona weryfikacji przekazanej Zamawiającemu dokumentacji projektowej lub jej etapu pod kątem zgodności jej wykonania z niniejszą Umową. 8. Jeżeli przekazana dokumentacja projektowa lub jej etap będzie niekompletna lub nie będzie zgodna z założeniami określonymi w Umowie, Zamawiający w terminie określonym w ust. 7 powyżej, na piśmie wskaże Wykonawcy swoje zastrzeżenia do przekazanej dokumentacji projektowej lub jej części i wezwie Wykonawcę, aby w terminie wskazanym przez Zamawiającego usunął zgłoszone przez Zamawiającego nieprawidłowości w dokumentacji projektowej lub jej etapie lub szczegółowo uzasadnił ewentualną odmowę usunięcia takich zgłoszonych nieprawidłowości. 9. W przypadku braku zastrzeżeń do przekazanej dokumentacji projektowej, lub jej etapu Zamawiający w terminie określonym w ust. 7 powyżej przekaże Wykonawcy podpisany przez siebie lub przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego protokół odbioru (częściowy lub końcowy). 10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego, w trybie wskazanym w ust. 8 powyżej, zastrzeżeń do przekazanej dokumentacji projektowej lub jej etapu, po ponownym przekazaniu przez Wykonawcę dokumentacji projektowej lub jej etapu procedura przekazania i odbioru zostanie przeprowadzona ponownie, stosownie do postanowień ust. 7 oraz 8 powyżej. 11. Jeżeli dokumentacja projektowa lub jej etap przekazana Zamawiającemu zgodnie z ust. 9 powyżej nie będzie zgodna z założeniami Umowy oraz zgłoszonymi przez Zamawiającego, w trybie określonym w ust. 8 powyżej, zastrzeżeniami lub wyjaśnienia Wykonawcy uzasadniające odmowę usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego nieprawidłowości nie będą merytorycznie uzasadnione, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ze skutkiem na dzień otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu. 12. Odbiór dokumentacji projektowej lub jej etapu uważa się za dokonany z chwilą podpisania przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego protokołu odbioru (częściowego lub końcowego). 13. Odbiór końcowy nastąpi po złożeniu kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskaniem prawomocnych decyzji administracyjnych - pozwoleń na budowę lub zgłoszeniem robót. § 8. Rękojmia 1. Na podstawie przepisu art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego Strony rozszerzają odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi. 2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasa wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót tj. po upływie okresu rękojmi za wady fizyczne obiektu wykonanego na podstawie tejże dokumentacji jednak nie później niż 5 lat od bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy. 3. Okres rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru dokumentacji projektowej. 4. W przypadku ujawnienia się wady dokumentacji projektowej, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zmawiającego. § 9. Zabezpieczenie 1. Najpóźniej w dniu zawarcia Umowy Wykonawca wniesie Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w par. 6 ust. 1 umowy. 2. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi w niżej podanych wysokościach i terminach: 1) 70 % wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 2) 30 % wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie rękojmi za wady. § 10. Ubezpieczenie 1. Wykonawca, zgodnie z wymaganiami SIWZ, przed zawarciem Umowy zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dotyczącej działalności objętej przedmiotem umowy ("Ubezpieczenie OC") na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000,00 zł. 2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania przez okres wykonywania przedmiotu umowy Ubezpieczenia OC. Polisę lub inny dokument potwierdzający kontynuację ubezpieczenia od dnia następnego po dniu ustania poprzedniej ochrony ubezpieczeniowej wraz z dowodem opłacenia składek na to ubezpieczenie Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu. 3. Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku, o którym, mowa w ust. 2, Zamawiający może odstąpić od Umowy. § 11. Kary umowne 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości ... % (minimum 10 % ostateczna wysokość kary zostanie wpisana zgodnie ze złożoną ofertą) wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1 Umowy, 2) za nie terminowe wykonanie przedmiotu Umowy w wysokości .......(minimum 0,5 % ostateczna wysokość kary zostanie wpisana zgodnie ze złożona ofertą) wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, liczony od terminu, wskazanego w § 5 ust. 1 pkt 1 Umowy, 3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi za wady projektu w wysokości 0,25 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w §. 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczone od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 4) za niewypełnianie obowiązków wynikających z § 3 ust. 1 pkt 7 i 8 - wysokości 0,25 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust.1 za każdorazową nieusprawiedliwioną nieobecność, 5) za opóźnienie w wykonywaniu jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego, dla którego został wyznaczony termin w formie pisemnej - w wysokości 0,25 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust.1. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 umowy. 3. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 4. Wykonawca usunie na własny koszt spowodowane przez siebie ewentualne szkody, powstałe w związku z realizacją przedmiotu Umowy. 5. Zamawiający może łącznie dochodzić kar umownych opisanych w ust. 1. 6. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługujących mu należności. 7. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, staje się wymagalne: 1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu, 2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni. § 12. Prawa autorskie 1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego nieograniczone w czasie i przestrzeni, na wskazanych niżej polach eksploatacji autorskie prawa majątkowe do przygotowanych przez Wykonawcę, w ramach wykonywania przedmiotu Umowy, opracowań projektowych i dokumentów (Utwory), w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przeniesienie następuje na wszelkich znanych w dniu podpisywania niniejszej Umowy polach eksploatacji, które obejmują m.in.: 1) użycie, utrwalanie, rozpowszechnianie oraz reprodukcja (za pomocą wszystkich technik, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, wykonaniem odbitek, itd.) dla wszelkich celów, bez ograniczeń, 2) przechowywanie w pamięci komputerowej lub innym medium elektronicznym, 3) zwielokrotnianie egzemplarzy Utworów dowolną techniką i w dowolnej ilości, 4) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwory utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem, 5) w zakresie rozpowszechniania Utworów i obiektów je urzeczywistniających w sposób inny niż określony powyżej - publiczne udostępnianie, w szczególności na ogólnodostępnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, utrwalaniu na nośnikach elektronicznych, publikacji w takich formach wydawniczych jak książki, albumy, broszury, a także wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie w każdej możliwej formie urzeczywistnienia, oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 6) wykorzystanie i rozpowszechnianie Utworów w celu realizacji (budowy) i eksploatacji obiektów ją urzeczywistniających oraz innych przedsięwzięć w ilościach określonych w umowie., 7) wykorzystanie do opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane. 2. Wykonawca zapewnia i podejmie wszelkie działania, aby Zamawiający mógł bez ponoszenia dodatkowych kosztów korzystać z Utworów bez naruszenia czyichkolwiek praw w zakresie niezbędnym do wykonania umowy. 3. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie zmian i modyfikacji dokumentacji samodzielnie przez Zamawiającego lub przez osoby trzecie na zlecenie Zamawiającego, z każdorazowym zaznaczeniem, że tak zmieniona dokumentacja nie pochodzi od Wykonawcy (autorskie prawa zależne). 4. Wykonawca wraz z przeniesieniem Praw autorskich, w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy, zezwala bez ograniczeń Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich z utworów wskazanych w ust. 1 oraz upoważnia Zamawiającego do zezwalania osobom trzecim wykonywania tych zależnych praw autorskich. Zezwolenie to obejmuje również prawo Zamawiającego do zezwalania osobom trzecim do upoważniania innych podmiotów do wykonywania zależnych praw autorskich wynikających z dokumentacji lub innych utworów. 5. W ramach czynności odbioru przedmiotu umowy, osoby będące autorami dokumentacji złożą oświadczenia o przeniesieniu na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy. § 13. Odstąpienie od umowy 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, w następujących sytuacjach: 1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu powyższych okoliczności, 2) gdy Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął prac związanych ze sporządzeniem dokumentacji projektowej, albo nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie, 3) gdy Wykonawca opóźnia się bądź pozostaje w zwłoce z realizacją poszczególnych prac związanych ze sporządzeniem dokumentacji projektowej w sposób zagrażający terminowemu wykonaniu przedmiotu Umowy, 4) wszczęcia przeciwko Wykonawcy postępowania egzekucyjnego, przez co Strony będą rozumieć podjęcie chociażby pierwszej czynności w ramach prowadzonego przeciwko Wykonawcy komorniczego postępowania egzekucyjnego lub postępowania egzekucyjnego w administracji. 5) przystąpienia do likwidacji lub rozwiązania Wykonawcy, 6) bez zgody Zamawiającego przeniesie na osobę trzecią, w całości lub w części, ogół praw i obowiązków wynikających z Umowy (cesja wierzytelności o wynagrodzenie, przelew długu dot. realizacji przedmiotu Umowy), 7) gdy Wykonawca nie podjął czynności sprawowania nadzoru autorskiego w wyznaczonym terminie, 8) gdy Wykonawca nie wykonuje obowiązków nadzoru autorskiego w sposób należyty i zgodnie z ustalonymi terminami, co powoduje opóźnienie w realizacji robót budowlanych, 9) w przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o rezygnacji z części przedmiotu Umowy w sytuacji, o której mowa w § 15 ust. 4 pkt 3 Umowy. 2. Odstąpienie od Umowy z winy Wykonawcy i zastosowanie kar umownych określonych w § 11 ust. 1 pkt 1 Umowy nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania zgodnie z § 11 ust. 3 Umowy. § 14. Wykonawcy działający wspólnie Uwaga: Zapis par. 14 zostaną usunięte, jeżeli Umowa nie jest zawierana z Wykonawcami działającymi wspólnie (tzw. Konsorcjum) 1. W przypadku, gdy Umowa zawierana jest z Wykonawcami działającymi wspólnie załącznikami do Umowy dodatkowo są: 1) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców działających wspólnie, 2) umowa Konsorcjum z (data zawarcia) ....................... regulująca współpracę Wykonawców działających wspólnie (w której wskazany zostanie Lider). 2. Wszelkie uzgodnienia i korespondencja wykonywane będą z Liderem Konsorcjum (imię i nazwisko, nazwa Lidera). Dane kontaktowe Lidera podane są w par. 4 Umowy. 3. Wszelkie rozliczenia wykonywane będą pomiędzy Zamawiającym a poszczególnymi Członkami Konsorcjum lub Członkiem Konsorcjum, upoważnionym do wystawiania faktur (rachunków). 4. Za wykonanie przedmiotu Umowy oraz za szkody, powstałe z winy Wykonawcy, odpowiadają solidarnie wszyscy Członkowie Konsorcjum. Solidarna odpowiedzialność Wykonawców, zgodnie z art. 366 § 1 Kodeksu cywilnego, oznacza, że Zamawiający ma prawo wyznaczyć o realizacji przedmiotu Umowy wybranego przez siebie Członka Konsorcjum, kilku Członków Konsorcjum lub wszystkich Członków Konsorcjum łącznie. 5. Za zapłatę kar umownych, naliczonych zgodnie z ustaleniami podanymi w par. 11 Umowy, odpowiadają solidarnie wszyscy Członkowie Konsorcjum. § 15. Zmiany Umowy jak niżej. § 16. Podwykonawstwo 1. Wykonawca jest uprawniony do realizacji przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawców, z zastrzeżeniem uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego. Występując o wyrażenie zgody na powierzenie realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcy Wykonawca wskaże osobę podwykonawcy oraz szczegółowo określi zakres prac, jaki zamierza powierzyć temu podwykonawcy. 2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania, w wyniku którego zawarta została Umowa. 3. Powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy podwykonawcy nie wyłącza obowiązku spełnienia przez Wykonawcę wszystkich wymogów określonych postanowieniami Umowy. 4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dochowanie przez podwykonawców warunków Umowy oraz odpowiada za ich działania lub zaniechania jak za swoje własne. § 17. Rozstrzyganie sporów 1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, aby rozstrzygnąć ewentualne spory wynikające z Umowy ugodowo poprzez bezpośrednie negocjacje. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca nie będą w stanie rozstrzygnąć sporu ugodowo, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. § 18. Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie właściwe przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 3. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: 1) załącznik nr 1 - oferta Wykonawcy. 2) załącznik nr 2 - SIWZ SA.270.1.5.2017. WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w danej części zamówienia. 15.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5% ceny całkowitej podanej w ofercie dla danej części zamówienia. 15.3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 15.4. Zamawiający zwróci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 15.5. Zgodnie z przepisem art. 150 ust. 8 ustawy Pzp: W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany mogą być wprowadzone w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych we wzorze umowy okoliczności oraz gdy zostaną uwzględnione, opisane w niej warunki wprowadzenia tych zmian. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy o okres odpowiadający okresowi trwania przeszkody uniemożliwiającej realizację Przedmiotu Umowy lub o okres niezbędny do wykonania Przedmiotu Umowy w minimalnym wymiarze deklarowanym przez Zamawiającego w § 1 Umowy, jeżeli w trakcie obowiązywania Umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające jej realizację zgodnie z warunkami opisanymi w Umowie, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca ani Zamawiający. 2) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania Przedmiotu Umowy, w przypadku, gdy wystąpi konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy albo naruszało obowiązujące przepisy prawa; 3) Ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku: a) wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ; 2. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w ust. 1 nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany. 3. Zmiana danych kontaktowych (adres email, telefon, fax), siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony. 4. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 5. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których mowa w ust. 4. 5.1. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 lit. a wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 5.2. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 lit. b wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 5.3. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust. 4 lit. c wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 6. W przypadku zmian określonych w ust. 4 pkt. b i c Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca winien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. 7. Wykonawca złoży powyższy wniosek, o którym mowa w ust. 6 z co najmniej 30 - dniowym wyprzedzeniem wobec postulowanej daty obowiązywania nowej ceny.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-08-10, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być napisana w języku polskim, powinna być sporządzona czytelnie za pomocą maszyny do pisania, komputera lub ręcznie, w sposób uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów, oraz podpisana przez osobę upoważnioną.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, art. 24 ust. 7 pkt 1-5 ustawy oraz art. 24 ust 8-10 ustawy. I. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. 2016 r. poz. 1137 ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. 2016 r. poz. 1137 ze zm.), c) skarbowe, d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust.1 pkt 13 Ustawy; 4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 9) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212 ze zm.); 11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. II. Z postępowania o udzielenie zamówienia - zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt .1 Ustawy - zamawiający wykluczy również Wykonawcę 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, ze zm.); III. Wykluczenie wykonawcy - zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy - następuje: 1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 Ustawy, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c Ustawy, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 2) w przypadkach, o których mowa: a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 Ustawy, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Ustawy, b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 Ustawy, c) w art. 24 ust. 5 pkt 5-7 Ustawy - jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna; 3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4 Ustawy, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 Ustawy, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 Ustawy, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy - Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Zgodnie z art. 24 ust. 9 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Ustawy. Zgodnie z art. 24 ust. 10 ustawy - W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Ustawy, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: kryterium waga (%) Mak. liczba pkt do uzyskania Opis cena brutto oferty - C 60 % 60 Cena brutto najtańszej oferty spośród wszystkich badanych ofert C = ----------------------------------------- x 60 pkt Cena brutto badanej oferty kryterium "Cena" będzie oceniane na podstawie ceny brutto podanej przez Wykonawcę w druku oferty sporządzonym wg załącznika nr 1 do SIWZ zwiększenie kary umownej dla Wykonawcy z tytułu odstąpienia od umowy - Ko 20 % 20 Ocena punktowa w kryterium "zwiększenie kary umownej dla Wykonawcy z tytułu odstąpienia od umowy" dotyczy zwiększenia wartości procentu kary umownej, określonej w § 11 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy, jaką Wykonawca musiałby zapłacić Zamawiającemu z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca Oceny punktowej w tym kryterium Zamawiający dokona wg poniższego schematu - zwiększenie kary umownej dla Wykonawcy: - o 0 % = Wykonawca otrzyma 0 pkt - o 0,5 % = Wykonawca otrzyma 1 pkt - o 1 % = Wykonawca otrzyma 2 pkt - o 1,5% = Wykonawca otrzyma 3 pkt - o 2 % = Wykonawca otrzyma 4 pkt - o 2,5 % = Wykonawca otrzyma 5 pkt - o 3 % = Wykonawca otrzyma 6 pkt - o 3,5% = Wykonawca otrzyma 7 pkt - o 4 % = Wykonawca otrzyma 8 pkt - o 4,5 % = Wykonawca otrzyma 9 pkt - o 5 % = Wykonawca otrzyma 10 pkt - o 5,5% = Wykonawca otrzyma 11 pkt - o 6 % = Wykonawca otrzyma 12 pkt - o 6,5% = Wykonawca otrzyma 13 pkt - o 7 % = Wykonawca otrzyma 14 pkt - o 7,5 % = Wykonawca otrzyma 15 pkt - o 8 % = Wykonawca otrzyma 16 pkt - o 8,5 % = Wykonawca otrzyma 17 pkt - o 9 % = Wykonawca otrzyma 18 pkt - o 9,5% = Wykonawca otrzyma 19 pkt - o 10 % = Wykonawca otrzyma 20 pkt Ocena punktowa w tym kryterium przeprowadzona zostanie na podst. informacji, zawartej w ust. 8 formularza oferty (wzór stanowi zał. nr 1 do SIWZ). Maksymalnie Wykonawca może zaproponować zwiększenie kary umownej o 10 % Podstawowa wartość kary umownej, jaką Wykonawca musiałby wypłacić Zamawiającemu za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, która nie podlega ocenie, wynosi 10% wynagrodzenia umownego brutto. Zwiększenie kary umownej dla Wykonawcy za nieterminowe wykonanie zamówienia - Kw 20% 20 Ocena punktowa w kryterium "zwiększenie kary umownej dla Wykonawcy za nieterminowe wykonanie zamówienia" dotyczy zwiększenia wartości procenta kary umownej, określonej w § 11 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy, jaką Wykonawca musiałby zapłacić z tytułu nieterminowe wykonanie zamówienia. Oceny punktowej w tym kryterium Zamawiający dokona wg poniższego schematu - zwiększenia kary umownej dla Wykonawcy: - o 0 % = Wykonawca otrzyma 0 pkt - o 0,025 % = Wykonawca otrzyma 1 pkt - o 0,05 % = Wykonawca otrzyma 2 pkt - o 0,075% = Wykonawca otrzyma 3 pkt - o 0,10 % = Wykonawca otrzyma 4 pkt - o 0,125 % = Wykonawca otrzyma 5 pkt - o 0,15 % = Wykonawca otrzyma 6 pkt - o 0,175% = Wykonawca otrzyma 7 pkt - o 0,20 % = Wykonawca otrzyma 8 pkt - o 0,225 % = Wykonawca otrzyma 9 pkt - o 0,25 % = Wykonawca otrzyma 10 pkt - o 0,275% = Wykonawca otrzyma 11 pkt - o 0,3% = Wykonawca otrzyma 12 pkt - o 0,325% = Wykonawca otrzyma 13 pkt - o 0,35% = Wykonawca otrzyma 14 pkt - o 0,375% = Wykonawca otrzyma 15 pkt - o 0,4 % = Wykonawca otrzyma 16 pkt - o 0,425 % = Wykonawca otrzyma 17 pkt - o 0,450 % = Wykonawca otrzyma 18 pkt - o 0,475% = Wykonawca otrzyma 19 pkt - o 0,5 % = Wykonawca otrzyma 20 pkt Ocena punktowa w tym kryterium przeprowadzona zostanie na podst. informacji, zawartej w ust. 9 formularza oferty (wzór stanowi zał. nr 1 do SIWZ). Maksymalnie Wykonawca może zaproponować zwiększenie kary umownej o 0,5 %. Podstawowa wartość kary umownej jaką Wykonawca musiałby wypłacić za nieterminowe wykonanie zamówienia, która nie podlega ocenie, wynosi 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto. 13.2. Ocena ofert niepodlegających odrzuceniu w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie przeprowadzona według następującego wzoru: K = C + Ko + Kw gdzie: K - liczba punktów jakie uzyskała oferta C - liczba punktów w kryterium cena Ko - liczba punktów w kryterium zwiększenie kary umownej dla Wykonawcy tytułu odstąpienia od umowy . Kw - liczba punktów w kryterium zwiększenie kary umownej dla Wykonawcy za nieterminowe wykonanie zamówienia. 13.3. Za najkorzystniejszą ofertę zamówienia uznana zostanie oferta, która uzyska największą sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach oceny ofert. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. 13.4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 13.5 W przypadku braku wskazania w ofercie wartości (procentów) dotyczących wysokości kar umownych, Zamawiający uzna, że oferta Wykonawcy nie będzie podlegała ocenie w kryteriach pn. "zwiększenie kary umownej dla Wykonawcy" i "zmniejszenia kary umownej dla Zamawiającego", a umowie zostaną wpisane minimalne wysokości kar umownych jakie zostały przewidziane w umowie Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie przekaże informacje zgodne z art. 92 Ustawy wszystkim Wykonawcom oraz opublikuje je na stronie internetowej. 14.2 Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, o miejscu i terminie podpisania umowy. 14.3 Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 Ustawy. 14.4 Do formalności, jakie powinny zostać dopełnione przez Wykonawcę, którego ofertę wybrano, w celu zawarcia umowy należą: 1) wskazanie osób umocowanych do zawarcia umowy oraz złożenie oryginałów pełnomocnictw lub poświadczonych notarialnie za zgodność z oryginałem kopii pełnomocnictw, lub sporządzonych przez notariusza odpisów, lub wyciągów z pełnomocnictw, lub kopii pełnomocnictw poświadczonych za zgodność z oryginałem przez mocodawcę - o ile do zawarcia umowy przez wskazaną osobę wymagane będzie pełnomocnictwo; 2) wyliczenie kwoty oraz wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, przy czym jeżeli Wykonawca wnosi zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz, będzie zobowiązany wcześniej uzgodnić treść dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy z Zamawiającym, celem zapewnienia zgodności tego dokumentu z wymogami określonymi w Ustawie; 3) przedstawienie Zamawiającemu dokumentów poświadczających posiadanie przez wskazane osoby wymaganych kwalifikacji i uprawnień dotyczy osoby pełniącej funkcję kierownika budowy; 4) dostarczenie Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy regulującej współpracę podmiotów składających wspólną ofertę - dotyczy Wykonawców, którzy wspólnie uzyskali zamówienie; 5) w przypadku wygrania przetargu Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedłożyć Zamawiającemu umowę konsorcjum (list intencyjny), zawierający, co najmniej: zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres realizacji robót budowlanych. 6) Przedstawienie Zamawiającemu Harmonogramu (rzeczowo-finansowego) realizacji przedmiotu zamówienia wg etapów wyszczególnionych w pkt 3 SWIZ, który stanie się załącznikiem do Umowy. 7) Dostarczenie Zamawiającemu projektu umowy, jaką Wykonawca zamierza zawrzeć z podwykonawcą celem jej akceptacji - jeżeli Wykonawca wskazał w ofercie, że część zamówienia zostanie powierzona podwykonawcy. Niedopełnienie wskazanych formalności będzie traktowane jako uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 14.5. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia. Postępowanie jest prowadzone zgodnie zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 17.2. Informacje nt. środków ochrony prawnej, przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia zawiera dział VI ustawy pt. "Środki ochrony prawnej". 17.3. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy. 17.4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
| Część nr: | 1 | Nazwa: | "Budowa drogi Rudawiec Kopaniska L. Przysietnica" |
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71240000-2, 71320000-7, 71322000-1
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
| Kryterium | Znaczenie |
| cena | 60,00 |
| zwiększenie kary umownej dla Wykonawcy z tytułu odstąpienia od umowy | 20,00 |
| Zwiększenie kary umownej dla Wykonawcy za nieterminowe wykonanie zamówienia | 20,00 |
6) INFORMACJE DODATKOWE:Etapy opracowania dokumentacji: Etap nr 1: 1) wykonanie koncepcji budowy obiektów wraz z szacunkową wyceną kosztów jego realizacji. 2) pomiary i prace geodezyjne obiektów z mapami do celów projektowych do każdego obiektu, 3) dokumentacja geologiczno - inżynierska wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 r., poz. 463); minimum co 50 m w ciągu projektowanej drogi oraz po 2 odwierty - przy każdym obiekcie inżynierskim. Etap 2: 1) Sporządzenie wniosków wraz z załącznikami w imieniu inwestora (na zasadzie pełnomocnictwa) o wydanie: a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz jej uzyskanie o ile będą wymagane, g) decyzji o warunkach zabudowy oraz jej uzyskanie. a) pozwolenia wodno-prawnego oraz jego uzyskanie, 2) opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych z projektami zagospodarowania terenu lub działek oraz informacją BIOZ, 3) sporządzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 4) wykonanie kosztorysów: nakładczych (ślepych), przedmiaru robót, kosztorysów inwestorskich. 5) uzyskanie wymaganych przepisami prawa innych opinii, uzgodnień i decyzji wyżej nie wymienionych w tej specyfikacji, ale niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia (jeżeli będą wymagane) 6) uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę lub prawomocnego zgłoszenia robót budowlanych w imieniu inwestora, Etap nr 3: Sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi, wykonywanymi na podstawie dokumentacji projektowej.
| Część nr: | 2 | Nazwa: | "Budowa drogi Grabownica kopalnia - Niebocko" |
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71240000-2, 71320000-7, 71322000-1
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
| Kryterium | Znaczenie |
| cena | 60,00 |
| zwiększenie kary umownej dla Wykonawcy z tytułu odstąpienia od umowy | 20,00 |
| Zwiększenie kary umownej dla Wykonawcy za nieterminowe wykonanie zamówienia | 20,00 |
6) INFORMACJE DODATKOWE:
INNE PRZETARGI BRZOZÓW
- Dostawa odczynników laboratoryjnych do sekwencjonowania NGS przy użyciu aparatu ILUMINA (3)
- Serwis aparatów RTG.
- Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla przebudowy pawilonu K Szpitala
- Remont pokryć dachowych wraz z obróbkami i systemem rynnowym na budynkach szkolnych na terenie Gminy Brzozów.
więcej: przetargi BRZOZÓW »
PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
- Wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Syców"
- "Modernizacja, przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Chrzanów Czwarty - etap II"
- "Modernizacja, przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Chrzanów Pierwszy - etap II"
- Aktualizacja dokumentacji technicznej w związku z "Termomodernizacją budynku socjalnego przy ulicy Dworcowej 10B w Ozimku"
- Budowa zbiornika wodnego małej retencji we wsi Mystki Rzym, Gmina Wysokie Mazowieckie.
- PRZEBUDOWA ZBIORNIKA WODNEGO W MIEJSCOWOŚCI CHROSTOWO WIELKIE
więcej: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania »
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.
